Novosibirsk'te basılı ürünlerin tedarikine ilişkin Sözleşme No. "___"_______________ 20__. LLC "Baskı Merkezi" bundan sonra "Tedarikçi" olarak anılacaktır, bir yandan Şart temelinde hareket eden yönetmen Dmitry Vasilievich Litvinov tarafından temsil edilirken, bir yandan vekalet eden _______________________________________________________________________________________ tarafından temsil edilen _______________________________________________, bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır. Öte yandan, Şart'a dayanarak bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde imzalamışlardır: 1. Sözleşmenin konusu 1.1. Satıcı, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca, kendisi tarafından üretilen veya satın alınan basılı ürünleri (bundan böyle "mallar" olarak anılacaktır) Alıcının mülkiyetine devretmeyi, Alıcı da bu malları kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder. onlar için Sözleşmede belirtildiği şekilde toplam para(bundan böyle “fiyat” olarak anılacaktır). 1.2. Basılı ürünler (ürünler), olası kesme, kabartma, folyo damgalama veya diğer işleme yöntemleriyle ofset baskı kullanılarak üzerine metin ve/veya grafik basılan kağıt veya karton anlamına gelir. 1.3. Malların fiyatı, ödeme koşulları, teslimat süresi ve teslimat şekli, belirli adı ve miktarı, işbu Sözleşmede ve Sipariş Onay Protokolünde (bundan böyle "Protokol" olarak anılacaktır) taraflarca belirlenir. ayrılmaz parça Anlaşma. Bu durumda Protokolde belirtilen mal miktarı ile malların transferini belgelemek için kullanılan irsaliyede belirtilen mal miktarı arasındaki izin verilen fark %10'dur. Malların son adı, miktarı ve maliyeti irsaliyede kararlaştırılan kabul edilir. 2. Tarafların yükümlülükleri 2.1. Alıcı. 2.1.1. Satıcıya ürünle ilgili gerekli ilk bilgileri sağlar. - Malların üretimi için orijinal düzeninizi veya başka bir orijinal nesneyi (iş) sağlarsanız, Alıcı, bu Sözleşmenin imzalandığı tarihte, sunulan işin (orijinal düzen) kullanımına ilişkin tüm münhasır hakların sahibi olduğunu garanti eder. Satıcının bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini dünya çapında (Rusya dahil) herhangi bir biçimde ve herhangi bir şekilde yerine getirmesi için: mevcudiyet iş sözleşmesi Alıcı ile yazar arasında, bir eserin oluşturulması için resmi bir görev, Alıcı ile yazar arasında, eserin kullanımına ilişkin tüm münhasır hakların (orijinal düzen) Alıcıya devredilmesine ilişkin bir anlaşma, imzalanan bir sözleşmenin varlığı Eserlerin kullanımıyla ilgili tüm münhasır hakların yazar tarafından Alıcıya devredilmesi konusunda eserin yazarı (orijinal düzen) ile birlikte. 2.1.3. Satıcıdan işbu Sözleşme uyarınca kabul edilen malların ödemesini yapar. 2.1.4. Alıcı, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde aşağıdaki belgelerin kopyalarını Satıcıya vermekle yükümlüdür: vergi dairesine tescil belgesi; Birleşik Devletlere giriş sertifikası Devlet Sicili tüzel kişiler; Sözleşmeyi imzalayan kişinin yetkisini teyit eden bir belge. 2.1.5. Malların teslimine ilişkin nakliye masrafları Alıcı tarafından karşılanır ve işbu Sözleşmenin Eklerinde aksi belirtilmediği sürece, malların teslim alındığı tarihten itibaren iki gün içinde Alıcı tarafından geri ödenir. 2.2. Satış elemanı. 2.2.1. Malları tarafların kararlaştırdığı zamanda ve yerde teslim eder. 2.3. Ürünün orijinal maketi Satıcı tarafından yapılır, Alıcının yetkili temsilcisi tarafından aşağıdaki biçimde onaylanır: A4 kağıda ürünün adını, boyutlarını, pantone numaralarını gösteren tam renkli resim kullanılan renkler ve kabartma alanlarının göstergesi. Orijinal düzeni onaylarken, Alıcı, bir yazıcıda yapılan orijinal düzen ile baskı makineleri kullanılarak orijinal düzen esas alınarak üretilen ürün arasında mevcut olan olası renk farklılıklarını kabul eder. Satıcı tarafından üretilen orijinal düzenin her türlü form ve şekilde kullanılmasına ilişkin tüm münhasır mülkiyet hakları Satıcıya aittir. 3. Ürünün fiyatı ve ödeme prosedürü 3.1. Malın fiyatı KDV dikkate alınarak belirlenir. 3.2. Fiyatta değişiklik yapma imkanı: 3.2.1 Alıcının %100 tutarında avans ödemesi yapması durumunda Protokolde belirtilen malın fiyatı değişmeyecektir. 3.2.2. Mal üretiminde kullanılan sarf malzemelerinin (boya, kağıt, karton vb.) maliyetinde %1,5'tan fazla değişiklik olması durumunda Satıcı, Protokol'de kararlaştırılan malın fiyatını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. 3.2.3. Bu Anlaşmanın imzalandığı andan fiili ödemeye kadar vergilerin artması durumunda, fiyat, vergilerdeki artış miktarına göre artar. 3.3. Her bir mal partisi için ödeme, sipariş onay protokolüne uygun olarak yapılır. Bu durumda ticari kredi kullanımına faiz tahakkuku ancak Alıcının ödemeyi geciktirmesi durumunda mümkündür. 3.4. Alıcı, Protokolü imzaladıktan sonra işbu Protokolde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. 3.5. Alıcı şunları yapmakla yükümlüdür ödeme talimatı Sözleşmenin numarasına ve tarihine ve/veya ödenen faturanın numarasına bakın. Ayrıca, Alıcının bu sözleşmeden önce bir borcu varsa Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Alıcıdan alınan hangi fonların hangi mal partisine ilişkin borcun ödenmesi için alacaklandırılacağını belirler. 3.6. Alıcı, teslim aldığı andan itibaren ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Para Satıcının banka hesabına. 4. Sevkiyat 4.1. Satıcı, Protokolde aksi belirtilmediği sürece, malları kendi deposundan Alıcının nakliyesine kadar Alıcıya gönderir. Sevkiyat, Protokolde belirtilen süreler dahilinde, iş günlerinde saat 1000'den 1700'e kadar 633009, Berdsk, st. adresinde gerçekleştirilir. Yeşil Koru-1. Malların üretiminde kullanılan sarf malzemelerinin (kağıt, karton, boya vb.) Novosibirsk bölgesindeki piyasada mevcut olmaması durumunda, Satıcı tarafından malların teslim süresi uzatılabilir. Teslimat süresindeki bu tür bir artış, Satıcı açısından Sözleşme şartlarının ihlali olarak kabul edilmeyecektir. 4.2. Malların teslim süresi, Satıcının Protokolü Alıcıya gönderdiği tarihten Satıcının Alıcı tarafından imzalanan Protokolü aldığı tarihe kadar geçen gün sayısı kadar artar. 4.3. Satıcı, malları Alıcıya planlanandan önce teslim etme hakkına sahiptir. Satıcı, malın erken teslimatı konusunda Alıcıya faks göndererek bilgi verir. Aksi takdirde Alıcı teslimin son gününde malı teslim almakla yükümlüdür. 4.4. Malların mülkiyeti, Malların Alıcıya devredildiği andan itibaren, eğer Protokol Malların Alıcı tarafından kendiliğinden teslim alınmasını öngörüyorsa veya malların ilk taşıyıcıya devredildiği andan itibaren Satıcıdan Alıcıya geçer. 4.5. Malların teslim alınması üzerine, Alıcı, teslimat notlarını veya malların transferine ilişkin diğer belgeleri veya kusurlar tespit edildiğinde bir Uyuşmazlık Protokolünü imzalayıp Satıcıya iletmekle yükümlüdür. Alıcı, malları kabul ettikten sonra faturaları ve Anlaşmazlık Protokolünü imzalamadıysa, siparişin uygun şekilde tamamlandığı ve malların taraflarca kararlaştırılan tüm koşullara uygun olarak kabul edildiği kabul edilir. 5. Tarafların sorumluluğu 5.1. Malların Satıcının hatası nedeniyle zamanından önce teslim edilmesi durumunda Satıcı, Alıcıya her gecikme günü için teslim edilmeyen malların maliyetinin %0,1'i tutarında, ancak teslim edilmeyen malların maliyetinin %10'unu geçmeyecek şekilde bir ceza öder. mal. 5.2. Ödemede gecikme olması durumunda Alıcı, Satıcıya gecikmenin olduğu her gün için Satıcıya zamanında ödenmeyen tutarın %0,1'i oranında ceza ödeyecektir. 5.3. Malları kabul etmenin haksız bir şekilde reddedilmesi durumunda, Alıcı, Satıcıya Protokolde belirtilen malların bedelinin tamamını ve ayrıca varsa bir cezayı (para cezası, ceza) geri ödeyecektir. 5.4. Malların, Protokolde belirtilen malların teslimatı için son teslim tarihinin ötesinde Alıcının hatası nedeniyle Satıcının deposunda saklanması durumunda, Alıcı, Satıcıya, fazla depolanan malların maliyetinin %0,1'i tutarında bir ceza ödeyecektir. depolamak. 5.5. İşbu Sözleşme kapsamındaki hukuki ilişkilerden doğabilecek anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Taraflar arasında müzakere yoluyla çözüme kavuşturulur. Bu durumda, değerlendirme süresi, alındığı tarihten itibaren 10 gün olan bir talebin yazılı olarak sunulması gerekir. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesi mümkün değilse, bu Anlaşma kapsamındaki tüm talepler, davacının seçimine göre, Novosibirsk Bölgesi Tahkim Mahkemesine veya davalının bulunduğu yere sunulur. 6. Sözleşmenin Süresi 6.1. Bu Sözleşme imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve 31 Aralık 20__ (dahil) tarihine kadar geçerlidir. Belirtilen sürenin bitiminde sözleşme süresi uzatılır. belirsiz süreli Bu noktaya kadar taraflardan herhangi biri yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini beyan etmedikçe veya aynı taraflar arasında yeni şartlarda yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece. 6.2. Sözleşme aşağıdaki durumlarda feshedilebilir: - tarafların mutabakatı ile; - Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak yetkili makamların kararı ile. 6.3. Sözleşmenin tek taraflı feshine izin verilmez. 6.4. Bu Sözleşme, Sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin tamamlanmasına kadar hukuki geçerliliği vardır. 7. Sorumluluk Dışı Durumlar 7.1. Taraflar, bu başarısızlığın anlaşmanın imzalanmasından sonra meydana gelen deprem, su baskını, yangın, yollarda sürüklenme gibi durumların bir sonucu olması durumunda, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluktan muaftır. grevler, hükümet düzenlemeleri ve emirleri Devlet kurumları Novosibirsk pazarında Satıcının yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli malzeme ve hammadde eksikliği, Satıcının karşı tarafları (Alıcı hariç) tarafından yükümlülüklerin ihlali. 7.2. Yukarıdaki durumlardan bahseden taraf, bu durumların ortaya çıktığını diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bilgiler, koşulların niteliğine ilişkin verileri ve mümkünse tarafların Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve yükümlülüklerin yerine getirilme süresi üzerindeki etkilerinin bir değerlendirmesini içermelidir. 7.3. Yukarıdaki durumların ortaya çıkması durumunda, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih, bu koşulların ve sonuçlarının geçerli olduğu süre ile orantılı olarak ertelenir. Bu durumların sona ermesi halinde, tarafın bu durumu diğer tarafa bildirmesi gerekir. 7.4. Yukarıdaki koşulların bir aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan her birinin diğer tarafa en az beş gün önceden bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. 8. Diğer koşullar 8.1. Bu Sözleşmedeki tüm değişiklikler ve eklemeler yazılı olmalı ve Taraflarca imzalanmalıdır. 8.2. Sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca, taraflar arasında yapılan her türlü mal teslimatının, bu Sözleşmeye dayanarak ve bu Sözleşmeye uygun olarak yapıldığı kabul edilir. 8.3. Alıcının sorumlu ve yetkili kişisi ____________________________________________________________________________________'dır. 8.4. Tarafların adres, banka bilgileri, telefon, faks numaraları ve Sorumlu Kişilerdeki değişiklikleri üç gün içinde bildirmeleri gerekmektedir. 8.5. Taraflar faks yoluyla iletilen belgeleri asılları olarak kabul ederler. İlgili belgenin aslının faksla gönderildikten sonra iki takvim günü içerisinde karşı tarafa gönderilmesi gerekmektedir. 8.6. Bu Anlaşma, her bir Taraf için birer nüsha olmak üzere ve eşit geçerliliğe sahip iki nüsha halinde düzenlenmiştir. 9. Tarafların yasal adresleri ve banka bilgileri SATICI: Typography Center LLC 633009 Novosibirsk bölgesi, Berdsk st. Green Grove-1, bina 407 028 105 015 100 001 64, OJSC "MDM Bank", Novosibirsk, c/s 301 018 101 000 000 00 821 BIC 045 00 48 21 OGRN 1145476022526 TIN 5445 036032 KPP 544501001 OKPO 32168190 Direktör ________________ / Litvinov D.V./ "___"___________________20__. ALICI: Müdür ________________ / / "___"__________________20__. 5 4 Satıcı: ____________________ Alıcı: ____________________

SÖZLEŞME NO: __

Limited Şirketi "Paket Baskı", bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır;
Sözleşmeye dayanarak hareket eden _______________ ve Sözleşmeye dayanarak hareket eden, _____________ tarafından temsil edilen, bundan sonra "Alıcı" olarak anılacak olan ______________, bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde imzalamışlardır:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Yüklenici, bu Sözleşmenin Ek No. 1'inde belirtilen aralıkta, eksiksizlikte, miktarda ve fiyatlarda ürünleri (bundan sonra "Ürünler" olarak anılacaktır) üretmeyi ve Müşteriye tedarik etmeyi (mülkiyeti devretmeyi) taahhüt eder ve Müşteri, Ürünleri bu Sözleşme uyarınca kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder.

1.2. Yükleniciye ait kese kağıdı Ek 1'e uygun olarak üretilerek üretim gerçekleştirilir.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Yüklenici, işbu Sözleşmenin Ek 1'inde belirtilen spesifikasyonda belirtilen Malları, Ek 1'de belirtilen aralıkta, tamlıkta, miktarda, kalitede ve fiyatlarda üretmeyi ve Müşteriye tedarik etmeyi taahhüt eder. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi, orijinal düzenin onaylandığı ve Madde 3.1 uyarınca Yüklenicinin hesabına paranın alındığı tarihten itibaren 20 takvim günü içinde gerçekleştirilmelidir.

2.2. Taraflar işbu Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini derhal yerine getirmeye başlamakla yükümlüdür.

2.3. Müşteri şunları taahhüt eder:
- Bu Sözleşmenin 3. Bölümü uyarınca ödeme yükümlülüklerini yerine getirin.
- Vektör formunda logo resmi sağlayın

3. MALIN FİYATI VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

3.1. Bu anlaşma kapsamında tedarik edilen malların toplam maliyeti,% 18 KDV dahil ____________ ruble _________ ruble'dir.

3.2. Müşteri bu Sözleşme kapsamında ödemeyi aşağıdaki sırayla yapar: %50 ödemeyi üretimin başlamasından 2 iş günü önce, %50'sini bitmiş baskının son tesliminden 2 gün önce yapın.

3.3. Sözleşme kapsamındaki Malların teslimatı ve kabulü müşterinin adresinde (Moskova Çevre Yolu dahilinde) gerçekleştirilir.

3.4. Malların teslimi ve kabulü, bu sözleşmenin Ek No. 1'inde belirtilen çeşit, tamlık ve miktardaki teslimat notları esas alınarak gerçekleştirilir.

4. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

4.1. Taraflar yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi taahhüt ederler.

4.2. Yüklenicinin Malların kalitesini, eksiksizliğini ve bu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarihi ihlal etmesi durumunda, Yüklenici teslim edilmeyen malın fiyatının %0,2'si oranında para cezası ödeyecektir. Yükümlülükler tamamen yerine getirilene kadar her gecikme günü için Malların eksik teslim edilmesi.

4.3. Müşterinin bu Sözleşme ile belirlenen prosedür ve ödeme koşullarını ihlal etmesi durumunda, Yüklenicinin haklı talebi üzerine Müşteri, sözleşmenin her günü için borçlu olunan tutarın %0,2'si tutarında para cezası ödeyecektir. Yükümlülük tamamen yerine getirilene kadar ödemede gecikme, ancak sözleşme bedelinin %10'unu geçemez.

4.4. Yüklenici Müşteriye düşük kaliteli Mallar tedarik ederse: Malların gizli kusurlarının veya Sözleşmenin Ek No. 1'ine uygunsuzluğunun tespiti, Yüklenici Malları değiştirmeyi taahhüt eder. kusurlu mallar veya tespit edilen kusurları ücretsiz olarak giderin.

4.5. Müşteri, kusur veya tutarsızlıkların tespit edildiği Ürünleri Yüklenicinin tasarrufuna sunmakla yükümlüdür.

4.6. Diğer durumlarda tarafların sorumluluğu Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak belirlenir.

5. DİĞER KOŞULLAR

5.1. Bu Anlaşma tüm taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.

5.2. Sözleşmenin sona erme tarihi, Tarafların bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği tarihe göre belirlenir.

5.3. Bu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm sözleşme şartlarını ve anlayışlarını oluşturur ve ifade eder. Bahsedilen tüm konulara ilişkin olarak Taraflarca yapılan anlaşmalar ve varsa Taraflar arasında daha önce yapılan tüm görüşmeler, toplantılar ve temsiller geçersiz ve geçersiz olacaktır.

5.4. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, taraflarca müzakereler yoluyla çözülecektir. Karşılıklı anlaşmaya varılamaması durumunda anlaşmazlık Moskova Tahkim Mahkemesine havale edilir.

5.5. İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler ancak yazılı olması ve Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanması halinde geçerlidir.

5.6. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeden önce, yasal adresleri, telefon ve faks numaraları ile banka bilgilerindeki değişiklikleri üç gün içinde birbirlerine faks yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Mesajı (belgeyi) faks yoluyla gönderen Tarafın, kendisine gönderilen mesajın (belgeyi) aldığına dair diğer Taraftan yazılı veya faks yoluyla onay alması gerekir.

5.7. Anlaşma, her biri birer nüsha olmak üzere eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

Standart sözleşme kitap basmak için

SÖZLEŞME NO.________________
matbaa hizmetlerinin sağlanması için

Moskova

"__"___________ 2018

LLC "Yayınevi "Yazarın Kitabı", bir tarafta Şart temelinde hareket eden Genel Müdür Ovchinnikova S.V. tarafından temsil edilen "Yüklenici" olarak anılacaktır ve bundan sonra temsil edilen "Müşteri" olarak anılacak olan __________________ Genel Müdür __________ tarafından, Şart esas alınarak hareket ederek, bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdettik:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1 Müşteri, Yüklenicinin aşağıdaki teknik özelliklere sahip malzemelerini kullanarak, kaliteli ve zamanında basılmış ürünlerin üretimine ilişkin çalışmayı gerçekleştirme yükümlülüğünü bildirir:
Kitap:
Biçim:
Dolaşım:
Hacim:
Renkli metin:
Kağıt:
Kapak:
Sekme:
1.2. Müşteri, bu Sözleşmeyi imzalayarak yayını yayınlama hakkını teyit eder ve telif hakkı koruması ve yazarlarla yapılan mali anlaşmalarla ilgili tüm konularda yasal sorumluluk üstlenir.
1.3. Müşteri, Yükleniciye aşağıdaki kaynak malzemeleri aktarır: diskteki orijinal düzen, kağıt versiyonu.
1.4. İşin tamamlanması için son tarih, paranın Yüklenicinin banka hesabına alındığı andan itibaren ____ iş günüdür (Müşterinin işi tamamlamak için gerekli tüm başlangıç ​​malzemelerini sağlamasına tabidir).
Müşterinin materyalleri mevcut durum ve endüstri standartlarının gerekliliklerine ve Yazarın Kitap Yayınevi'nin teknik özelliklerine uygun olmalıdır.
1.5. Bu sözleşmede öngörülmeyen ve Sözleşmenin uygulanması sırasında ihtiyacı ortaya çıkan iş ve materyaller, tarafların ek bir anlaşmasıyla resmileştirilir.
1.6. Kopyaların ek basımı ve yeniden basımı yalnızca Müşterinin izniyle gerçekleştirilir.

2. İŞ MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

2.1. Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti RUB'dur. 00 kop. (RUB 00 kopek), RUB tutarındaki %18 KDV dahil. 00 kopek (ruble 00 kopek).
2.2. Müşteri, Yüklenicinin ödeme için fatura düzenlediği tarihten itibaren en geç üç banka günü içinde Sözleşme kapsamındaki iş maliyetinin %100'ünü öder ve Yükleniciye ödeme emrinin bir kopyasını banka damgasıyla birlikte verir.
2.3. Yüklenici ancak sipariş maliyetinin %100'ü Yüklenicinin banka hesabına yatırıldıktan sonra dolaşımda üretime başlar. Bu durumda ödeme günü, fonların Yüklenicinin cari hesabına yatırıldığı gün olarak kabul edilecektir.
2.4 Müşterinin para transferini geciktirmesi durumunda, Yüklenici, ücretsiz üretim kapasitesinin bulunmasına bağlı olarak, ödemenin Yüklenicinin banka hesabına alındığı andan itibaren bir sonraki iş gününde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye başlar. Aynı zamanda dolaşımın toplam üretim süresi de kaydırılır.
2.5. Basılı ürünlerin üretimine ilişkin işin tamamlanmasının ardından Yüklenici, Müşteriye, teslim tarihinden itibaren beş gün içinde Müşteri tarafından imzalanması gereken, baskılı ürünlerin üretimine ilişkin işin tamamlanma sertifikasının iki nüshasını Müşteriye sunar. ve bir nüshası imzalı olarak Yükleniciye iade edilir veya imzalanmama nedenleri olarak yazılı bir beyanla birlikte Müşteri tarafından imzasız olarak iade edilir. Müşterinin belgeyi aldığı tarihten itibaren on gün sonra Yüklenici, Müşteri tarafından imzalanan sözleşmenin veya Müşterinin yazılı taleplerinin bir kopyasını almazsa, sözleşme Müşteri tarafından herhangi bir talep olmaksızın imzalanmış sayılacak ve Yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş, usulüne uygun, eksiksiz ve bu Sözleşmede öngörülen tutarda ödemeye tabi olarak yapılmış sayılacaktır.

3. TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.1. Taraflar, bu sözleşmenin yükümlülüklerini Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak yerine getirmekten sorumludur.
3.2. Yüklenici yayında yayınlanan materyallerden sorumlu değildir.
3.3. Yüklenici, Müşteri tarafından sağlanan bilgilerde yer alan hatalardan sorumlu değildir.
3.4. İşin gerçekleştirilmemesi nedeniyle son teslim tarihleri Bu Sözleşmede öngörüldüğü gibi, Yüklenici Müşteriye her gecikme günü için sipariş değerinin %0,1'i tutarında, ancak toplam sipariş tutarının %10'unu geçmeyecek şekilde bir ceza öder.
3.5. Sözleşme kapsamındaki ödemeyi madde 2.2'de belirtilen süreyi aşacak şekilde geciktirmek için Müşteri, Yükleniciye her gecikme günü için sipariş değerinin %0,1'i tutarında ancak toplam sipariş tutarının %10'unu geçmeyecek şekilde bir ceza ödeyecektir. .
3.6. Cezaların ödenmesi, tarafları sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz.
3.7. Yüklenici dolaşımın hazır olduğunu Müşteriye telefon mesajıyla bildirir. gönderi bitmiş ürün Yüklenicinin deposundan teslimat ancak siparişin %100'ünün ödenmesinden sonra gerçekleştirilir. Müşterinin bitmiş ürünü üretim tarihinden itibaren 14 gün içinde ihraç etmemesi durumunda Yüklenici, Yüklenicinin dahili olarak onaylanmış fiyatları üzerinden depolama için Müşteriye bir fatura düzenleyecektir. Müşteri, dolaşımın kaldırıldığı tarihte Yüklenicinin dahili olarak onaylanmış fiyatları üzerinden dolaşımın bitmiş ürün deposunda depolanması için Yükleniciye ödeme yapmayı taahhüt eder.
3.8. Yüklenici, üretilen basılı ürünlerin kalitesinden sorumludur. Müşterinin basılan ürünlerin kalitesiyle ilgili şikayetleri varsa, tedavülün Müşteriye teslim edilmesinden sonraki bir ay içinde şikayette bulunulması halinde Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere bunları ortadan kaldırmayı taahhüt eder. Uygulama son tarihleri ​​ayrıca taraflarca kararlaştırılır.
3.9. Bu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Taraflarca müzakereler yoluyla çözülecektir. Taraflar karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme varamazlarsa, tartışmalı konular ilgili Tarafın talebi üzerine Moskova Tahkim Mahkemesinde değerlendirilir.
3.10. Yüklenici, toplam tirajdan 16 adet ücretsiz federal kopyayı, Rusya Federasyonu Basın İşleri Komitesi'ne, Rusya Kitap Odası'na kütüphaneler, bilim ve bilgi kurumları arasında dağıtılmak üzere dağıtmayı taahhüt eder. Federal yasa 29 Aralık 1994 tarihli RF No. 77-FZ “Belgelerin Zorunlu Saklanması Hakkında” (Madde 7, paragraf 1-2) ve 3 Aralık 2002 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi uyarınca. 859 numara.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1. Sözleşme imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Taraflar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini fiilen yerine getirene kadar geçerlidir.
4.2. Anlaşmanın şartları, geçerlilik süresi boyunca Tarafların yazılı mutabakatı ile revize edilebilir veya ekleme yapılabilir. Taraflardan birinin önerdiği değişiklikler diğer Tarafça 5 (beş) gün içinde değerlendirilir.
4.3. Ne zaman erken sonlandırma Anlaşmalar, sözleşmenin feshi sırasında ortaya çıkan fiili masraflara dayalı olarak taraflar arasında karşılıklı anlaşmaları içerir.

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. Tarafların öngöremediği veya önleyemediği yangın, sel, deprem, salgın hastalık gibi mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde, Taraflar işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememekten dolayı sorumluluktan kurtulur. terör saldırısıİlgili bölgede olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan edilmesi, mevzuatta veya diğer düzenlemelerde değişiklik yapılması gerekli koşullar Anlaşmalar vb.
5.2. Mücbir sebep hallerini öne süren Taraf, ortaya çıktığı andan itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde diğer Tarafı bu durumun gerçekleştiğini yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
5.3. Bu koşulların sona ermesi üzerine Taraf, diğer Tarafa derhal yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Bu durumda Taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmesinin beklendiği süreyi belirtmelidir.
5.4. Mücbir sebep hallerinde, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin süresi, bu hallerin ve sonuçlarının geçerli olduğu süre ile orantılı olarak uzatılır.
Bu anlaşma, tarafların her biri için eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

SÖZLEŞME NO. ____
matbaa hizmetlerinin sağlanması için

Novokuibyshevsk "____" _____________ 20___

Limited şirket " Tekel", bundan sonra " olarak anılacaktır İcracı", yüzüne genel müdür Shalaeva Svetlana Ivanovna bir tarafta Şart temelinde hareket eden ve bundan sonra " olarak anılacak olan ____________________________ Müşteri", ________________________________ tarafından temsil edilen ve ____________________________ esasına göre hareket eden__, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde imzalamıştır:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU.

1.1 Yüklenici, "Müşterinin" başvurusuna ve devrine uygun olarak aşağıdaki işleri yapmayı ve "Müşteri"nin bu Sözleşme ile belirlenen şartlara göre kabul etmesini ve ödemesini yapmayı taahhüt eder:

_________________________________________________________________________
1.2 İş, "Yüklenicinin" malzemelerinden, onun güçleri ve imkanlarıyla gerçekleştirilir.
1.3 İşin tamamlanması için son tarih, siparişte gerekli tüm bilgilerin "Yükleniciye" sağlanmasına bağlı olarak, ön ödemenin Yüklenicinin hesabına alındığı tarihten itibaren ____ (___________) iş günüdür.
1.4 Ürünün kazara kaybolması veya kazara hasar görmesi riski, işin "Müşteri"ye teslimine kadar "Yüklenici" tarafından karşılanır.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

2.1. “Müşteri” şu haklara sahiptir:
2.1.1. "Yüklenicinin" bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesini talep etmek.
2.1.2. İşe başlamadan önce iş sonucuna ilişkin sözleşme şartlarını değiştirin.
2.2. “Müşteri”nin sorumlulukları:
2.2.1. İşin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgileri (örnekler, dosyalar) “Yükleniciye” sağlayın.
2.2.2. Ödemeyi bu Sözleşmede öngörülen şekilde ve miktarda yapın.
2.2.3. İşi bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kabul edin.
2.3. “Yürütücü” şu haklara sahiptir:
2.3.1. "Müşterinin" görevini tamamlamanın yollarını bağımsız olarak belirleyin.
2.3.2. "Müşterinin" bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesini talep etmek.
2.4. “Yürütücünün” Sorumlulukları:
2.4.1. İşin verimli bir şekilde ve "Müşteri" tarafından sağlanan bilgilere (numune) uygun olarak gerçekleştirilmesi.
2.4.2. Tamamlama belgesine göre işi “Müşteriye” teslim edin.

3. TAMAMLANAN İŞİN KABUL EDİLMESİ PROSEDÜRÜ.

3.1 İşin "Yüklenici" tarafından teslim edilmesi ve "Müşteri" tarafından kabul edilmesi, her iki tarafça imzalanan işin tamamlanma belgesi ile resmileştirilir.
3.2 "Müşteri" işin sonucunu incelemekle ve herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda bunu derhal "Yükleniciye" bildirmekle yükümlüdür.
3.3 "Yüklenici", işin kabulü üzerine "Müşteri" tarafından tespit edilen eksiklikleri bağımsız olarak ve masrafları kendisine ait olmak üzere giderir.
3.4 "Müşteri", "Yüklenici" tarafından giderilemeyecek eksikliklerin tespit edilmesi durumunda işin sonucunu kabul etmeme hakkına sahiptir.
3.5 Yapılan işin sonucunun mülkiyeti, tarafların işin tamamlanma belgesini imzalamasından itibaren “Müşteriye” geçer.

4. ÖDEME PROSEDÜRÜ.

4.1. Siparişin maliyeti, iş başlamadan önce tarafların mutabakatı ile belirlenir ve _________ (___________________________) ruble ____ kopektir. KDV sağlanmamaktadır (basitleştirilmiş vergi sistemi, 16 No'lu Federal Vergi Servisi'nin bildirimi) Samara bölgesi 6 Aralık 2007 tarih ve 580 sayılı).
4.2. Ödeme prosedürü - nakitsiz ödeme.
4.3. "Müşteri", sipariş bedelinin %_____'unu ön ödeme olarak "Yüklenicinin" banka hesabına yatırır.

5. TARAFLARIN SORUMLULUĞU.

5.1. Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi durumunda, taraflar Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı uyarınca sorumluluk taşırlar.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ.

6.1. Bu Sözleşme imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve taraflar sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirene kadar geçerlidir.
6.2. Bu Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı ile erken feshedilebilir.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ.

7.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar müzakereler yoluyla çözümlenir. Anlaşmazlıkların çözülmesi mümkün değilse, taraflar anlaşmazlığı Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatında öngörülen şekilde tahkim mahkemesine sunar.

8. NİHAİ HÜKÜMLER.

8.1. İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve ekleme, yazılı olarak yapılması ve tarafların usulüne uygun olarak yetkili temsilcileri tarafından imzalanması şartıyla geçerlidir.
8.2. Bu Anlaşma, her bir taraf için birer nüsha olmak üzere eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

9. TARAFLARIN ADRESLERİ VE DETAYLARI.